2018年一级建造师《法律法规》考试真题
一、单选题(共70小题,每题1分,每题的备选项中只有一个最符合题意)
1.关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。
A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系
B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系
C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式
D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系
答案:D
解析:建设活动中的民事商事法律关系是平等主体之间的关系;建设活动中的民事商事关系主要是财产关系;民事商事责任以财产补偿为主要内容,惩罚性责任不是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式。
第一章第一节建设工程法律体系
2.关于法的效力层级的说法,正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下,法律法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法
答案:B
解析:当一般规定与特别规定不一致时,优先适用特别规定;任何情况下,法律法规都不可以违背宪法;行政法规的法律地位次于宪法和法律。
第一章第一节建设工程法律体系
3.下列法人中,属于特别法人的是()。
A.基金会法人
B.事业单位法人
C.社会团体法人
D.机关法人
答案:D
解析:ABC都是非营利法人。
第一章第二节建设工程法人制度
4.关于表见代理的说法,正确的是()。
A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力
B.本人承担的表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失
C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任
D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为,构成表见代理
答案:B
解析:表见代理对本人产生有权代理的效力;表见代理中,由本人承担责任;第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为,不属于善意相对人,不构成表见代理。第一章第三节建设工程代理制度
5.关于委托代理的说法,正确的是()。
A.委托代理授权必须采用书面形式
B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权
C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任
D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示,应由被代理人单独承担责任
答案:C
解析:委托代理授权可以采用书面形式,也可以采用其他形式;数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当共同行使代理权;被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示,应由被代理人和代理人承担连带责任。
第一章第三节建设工程代理制度
6.甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用,该约定中甲享有的权利是()。
A.土地承包经营权
B.地役权
C.土地使用权
D.土地所有权
答案:B
解析:甲为了使用自己不动产的便利按合同约定利用乙不动产的权利,为地役权。第一章第四节建设工程物权制度
7.保证合同的当事人为()。
A.债权人与保证人
B.债权人与债务人
C.债务人与保证人
D.保证人与被保证人
答案:A
解析:保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。
第一章第七节建设工程担保制度
8.根据《民法总则》,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为()。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
答案:C
解析:普通民事诉讼时效为3年。
第八章第二节民事诉讼制度
9.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。
A.发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任
B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C.建设工程未经竣工验收投入使用,不免除承包人的保修责任
D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复
答案:B
解析:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第七章第四节建设工程竣工验收制度
10.关于建设工程合同纠纷和解的说法,正确的是()。
A.诉前和解成立后,当事人不得任意反悔要求撤销
B.诉中和解达成协议的,即可结束全部或部分诉讼程序
C.执行中和解达成协议的,即可结束执行程序,且不可恢复
D.仲裁中达成和解协议的,视为撤回仲裁申请,且不可反悔
答案:B
解析:诉前和解成立后,如果和解所依据的文件事后发现是伪造或涂改的,当事人对重要争执有重大误解而达成协议的,都可以要求撤销和解。执行中和解达成协议后,一方当事人不履行和解协议的,人民法院可以根据对方当事人的申请,恢复对原生效法律文书的执行。当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,仍可以根据仲裁协议申请仲裁。
第八章第四节调解、和解制度与争议评审
11.关于规划许可证的说法正确的是()。
A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可
B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批
C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可
D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理
答案:D
解析:在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的,须核发乡村建设规划许可证,A错误;出让土地的建设用地规划许可证向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证,B错误;建设单位在领取建设用地规划许可证后,方可向县级以上人民政府土地主管部门申请用地,经县级以上人民政府审批后,由土地主管部门划拨土地,C错误。
第二章第一节建设工程施工许可制度
12.根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()。
A.遗存于中国领海起源于外国的文物
B.古文化遗址、古墓葬
C.某公民收藏的古玩字画
D.国有企业收藏的文物
答案:C
解析:属于集体所有和私人所有的建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物,其所有权受法律保护。
第五章第三节施工文物保护制度
13.关于人身保险合同的说法,正确的是()。
A.保险合同只能由被保险人和保险人签订
B.被保险人或受益人必须是投保人
C.受益人由被保险人或投保人指定
D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费
答案:C
解析:保险合同是投保人与保险人签订的;被保险人,投保人和受益人可以是一个人也可以是不同人;人身保险保险人不得用诉讼方式要求投保人支付保险费。第一章第八节建设工程保险制度
14.关于工程总承包的说法,正确的是()。
A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
B.建设单位选择工程总承包企业必须依法招标
C.工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等
D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称
答案:A
解析:建设单位可以依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业,B错误;工程总承包评标可以采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案、设备采购方案、施工计划、工程业绩等,C错误;工程总承包项目经理应当取得工程建设类注册执业资格或者高级专业技术职称,D错误。第三章第二节建设工程承包制度
15.在招标投标中,关于履约保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金
B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的
C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金
D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保
答案:B
解析:招标文件中可以要求中标人提交履约保证金。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。引导承包企业以银行保函或担保公司保函的形式,向建设单位提供履约担保。第三章第一节建设工程招标投标制度
16.关于仲裁审理的说法,正确的是()。
A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决
B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理
C.申请人在开庭申理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决
D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的,视为撤回反请求
答案:D
解析:被申请人无正当理由开庭时不到庭的,或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以进行缺席审理,并作出裁决,如果被申请人提出了反请求,视为撤回反请求。第八章第三节仲裁制度
17.关于中标和签订合同的说法,正确的是()。
A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定
C.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同
D.确定中标人的权利属于招标人
答案:D
解析:招标人可以授权评标委员会直接确定中标人;标的、价款、质量、履行期限都应当与招标文件和中标人的投标文件一致;中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件与投标人订立书面合同。
第三章第一节建设工程招标投标制度
18.甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()。
A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业
B.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业
C.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业
D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业
答案:C
解析:取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理等单位的人员,通过聘用单位提出申请。甲不辞职不可以注册到其他企业,不是只能受聘注册在施工企业。
第二章第三节建造师注册执业制度
19.根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是()。
A.责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款
B.责令停业整顿,降低资质等级
C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书
D.责令停业整顿,并处5万以上10万以下的罚款
答案:D
解析:出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的,责令停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。
第六章第五节建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度
20.甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同,合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法,正确的是()。
A.未经甲许可,乙不得留存复制品或技术资料
B.没有约定报酬支付期限的,甲应当先行预付
C.因甲提供的图纸不合理导致损失的,甲与乙承相连带责任
D.乙发现甲提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料
答案:A
解析:没有约定报酬支付期限的,双方应先协商。因甲提供的图纸不合理导致损失的,甲来承担责任。乙发现甲提供的材料不合格,应及时通知甲进行更换。第四章第三节相关合同制度
21.2017年7月1日,某工程施工过程中发生坍塌事故,造成人员伤亡,次日在救援中找到2具尸体,另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。
A.2017年7月6日
B.2017年7月8日
C.2017年7月15日
D.2017年7月31日
答案:D
解析:一般事故在30日内进行补报。
第六章第四节施工安全事故的应急救援与调查处理
22.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()。
A.建设单位
B.建设行政主主管部门
C.工程质量监督站
D.施工企业
答案:A
解析:建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
第七章第四节建设工程竣工验收制度
23.关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()。
A.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准
B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
C.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
D.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
答案:A
解析:文物保护单位建设控制地带,是指在文物保护单位的保护范围外,为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。全国重点文物保护单位的建设控制地带,经省、自治区,直辖市人民政府批准,由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。第五章第三节施工文物保护制度
24.某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,迟延交货一周,延迟交货导致施工企业每天损 失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。
A.1.1万元
B.1.7万元
C.2.1万元
D.2.8万元
答案:C
解析:0.4+1+0.7=2.1
第四章第一节建设工程合同制度
25.某建筑施工企业的安全生产许可证遗失,正确做法是()。
A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办
B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办
C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废,缴纳罚款后补办
D.向原安全生产许可证颁发管理机关报告,并在公众媒体上声明作废后,申请补办
答案:D
解析:遗失安全许可证应报告并在公众媒体上声明作废后补办。
第六章第一节施工安全生产许可证制度
26.根据《建设工程质量管理条例》,下列情形中,属于违法分包的是()。
A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的
B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的
C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的
D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的
答案:B
解析:AD是转包,C是合理的。
第三章第二节建设工程承包制度
27.根据《绿色施工导则》,临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%
答案:C
解析:临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的20%。第五章第二节施工节约能源制度
28.关于工程合理使用年限的说法,正确的是()。
A.工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限
B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限 C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算
D.工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致
答案:A
解析:设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限。工程合理使用年限是从工程竣工验收合格之日起算。工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵是一致的。
第七章第三节建设单位及相关单位的质量责任和义务
29.2017年8月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支 付,2017年10月15日,乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司,同年10月25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是()。
A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意
B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张
C.甲拒绝支付50万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任
D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力
答案:D
解析:债权人转让权利应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力。债务人接到债权转让通知后,债务人对让与人的抗辩,可以向受让人主张。第四章第一节建设工程合同制度
30.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。
A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别
B.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
C.施工企业提取的的安全费用不列入工程造价
D.施工企业不得提高安全费用的提取标准
答案:B
解析:各建设工程类别安全费用提取标准有差别;施工企业提取的的安全费用列入工程造价;施工企业根据安全生产实际需要,可适当提高安全费用提取标准。第六章第三节施工现场安全防护制度
31.根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。
A.要求被检查单位提供工程质量保证金
B.发现有严重影响工程质量问题时,责令停业整顿
C.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单
D.进入被检查单位的施工现场进行检查
答案:D
解析:县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施:
(1)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;
(2)进入被检查单位的施工现场进行检查;
(3)发现有影响工程质量的问题时,责令改正。
第七章第三节建设单位及相关单位的质量责任和义务
32.关于仲裁庭组成的说法,正确的是()。
A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定
B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员
C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定
D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成
答案:C
解析:当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员,第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。当事人约定一名仲裁员成立仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。
第八章第三节仲裁制度
33.关于质量保证金预留的说法,正确的是()
A.缺陷责任期内,非国库集中支付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门
B.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
C.缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行
D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管
答案:C
解析:缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给使用单位管理;社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。
第七章第五节建设工程质量保修制度
34.根据《标准化法》,关于企业标准的说法,正确的是()。
A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准
B.企业标准可以高于国家标准
C.企业标准应当高于行业标准
D.企业标准应当与团体标准相符
答案:B
解析:企业生产的产品没有国家标准和行业标准的,应当制定企业标准,作为组织生产的依据。已有国家标准或者行业标准的,国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准,在企业内部适用。
第七章第一节工程建设标准
35.关于招标文件的说法,正确的是()。
A.招标文件的要求不得高于法律规定
B.潜在投标人对招标文件有异议的,招标人做出答复前,招标投标活动继续进行
C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算
D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人
答案:D
解析:招标文件的要求可以高于法律规定;潜在投标人对招标文件有异议的,招标人做出答复前,暂停招标投标活动进行;招标文件中载明的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
第三章第一节建设工程招投标制度
36.根据《劳动合同法》,下列情形中,用人单位不得解除劳动者劳动合同的是()。
A.在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的
B.在试用期间被证明不符合录用条件的
C.严重违反用人单位的规章制度的
D.因工负伤,不在规定的医疗期内的
答案:A
解析:不得解除的情形:1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;3)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;4)女职工在孕期、产期、哺乳期的;5)在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的。
第四章第二节劳动合同及劳动者权益保护制度
37.关于仲裁协议效力的说法,正确的是()。
A.仲裁协议独立存在,不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响
B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力
C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权
D.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当请求仲裁委员会作出决定
答案:A
解析:仲裁协议应当采用书面形式,口头方式无效。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定。第八章第三节仲裁制度
38.根据《行政诉讼法》,人民法院不受理行政诉讼的情形是()。
A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满
B.申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复
C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的
D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的
答案:C
解析:人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼:
①国防、外交等国家行为;
②行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;
③行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;
④法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。
第八章第五节行政复议和行政诉讼制度
39.关于借款合同的说法,正确的是()。
A.借款合同是实践合同
B.对支付利息的期限没有约定的,借款期限1年以上的,应当在每届满1年时支付
C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为支付利息 D.借贷双方约定的利率超过年利率24%,则该借款的利息约定无效
答案:B
解析:自然人之间的借款合同是实践合同。自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为不支付利息。借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分无效。第四章第三节相关合同制度
40.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为()。
A.3个月
B.6个月至3年
C.3个月至6个月
D.6个月至1年
答案:B
解析:建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为为行政处罚作出后7日内,公布期限为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。
第三章第三节建筑市场信用体系建设
41.关于债的说法,正确的是()。
A.债的内容是债的主体之间的权利义务
B.债权人是特定的,债务人是不特定的
C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利
D.债的客体具有相对性
答案:A
解析:债权人债务人身份都是特定的。债权是权利人请求义务人为或者不为一定行为的权利。债的主体具有相对性。
第一章第五节建设工程债权制度
42.根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。
A.合同约定的工程提交竣工验收报告的
B.同一工程相邻分段发包的
C.合同约定的工程验收合格的
D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的
答案:A
解析:注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,发生下列情形之一的除外:
(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;
(2)合同约定的工程验收合格的;
(3)因非承包方原因致使工程项目停工120天及以上,经建设单位同意的。
第二章第三节建造师注册执业制度
43.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,关于施工企业负责人施工现场带班制度的说法,正确的是()。
A.建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人,总经理,不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师
B.建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的20% C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的,可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查
D.建筑施工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查
答案:D
解析:企业主要负责人包括法定代表人、总经理(总裁)、分管安全生产的副总经理(副总裁)、分管生产经营的副总经理(副总裁)、技术负责人、安全总监等。建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。对于有分公司的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,可书面委托工程所在地分公司负责人对施工现场进行带班检查。
第六章第二节施工安全生产责任和安全生产教育培训制度
44.根据《标准化法》,关于团体标准的说法,正确的是()。
A.仅供本团体成员约定采用
B.由社会团体协调相关市场主体共同制定
C.技术要求不得高于强制性国家标准
D.应当免费向社会公开标准文本
答案:B
解析:在标准制定主体上,鼓励具备相应能力的学会、协会、商会、联合会等社会组织和产业技术联盟协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的标准,供市场自愿选用。第七章第一节工程建设标准
45.2014年2月1日,某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期,施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为()。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
答案:B
解析:建筑工程一切险起始日:从开工时或材料设备运抵工地时(以先发生者为准)。第一章第八节建设工程保险制度
46.甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同,合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊。关于该合同中当事人义务的说法,正确的是()。
A.甲向乙承担交付塔吊的义务
B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务
C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务
D.乙向甲履行交付租金的义务
答案:D
解析:出卖人的义务是向承租人交付标的物和物的瑕疵担保。承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。
第四章第三节相关合同制度
47.李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请,2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。
A.2020年5月12日
B.2023年8月16日
C.2030年5月12日
D.2033年8月16日
答案:A
解析:实用新型专利权期限为10年,自申请日起计算。
第一章第六节建设工程知识产权制度
48.根据《建筑法》,以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是()。
A.资质许可由原资质许可机关予以撤回
B.吊销资质证书,并处罚款
C.给予警告,或处罚款
D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质
答案:B
解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的法律责任。《建筑法》规定,以欺骗手段取得资质证书的,吊销资质证书处以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第二章第二节施工企业从业资格制度
49.关于施工企业返修义务的说法,正确的是()。
A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修
B.非施工企业原因造成的质量问题,相应的损失和返修费用由责任方承担
C.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修
D.对于非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不承担返修的义务
答案:B
解析:保修范围保修期限内,施工单位都应当承担维修义务,非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应当负责返修,相应费用由责任方承担。
第七章第五节建设工程质量保修制度
50.根据《企业所得税法》,下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。
A.私营企业
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.合伙企业
答案:A
解析:个体工商户、个人独资企业、合伙企业不征企业所得税。
第一章第九节建设工程税收制度
51.甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()。
A.买卖合同无效,房屋所有权不发生变动
B.买卖合同有效,房屋所有权不发生变动
C.买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人
D.买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动
答案:B
解析:不动产物权的变更,依法登记发生效力,当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。
第四章第三节相关合同制度
52.下列法律文书中不具有强制执行效力的是()。
A.由仲裁机构作出的仲裁调解书
B.经法院司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C.由国家行政机关作出的调解书
D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书
答案:C
解析:仲裁调解、司法调解和经过司法确认的人民调解做的调解书都具有强制执行力。第八章第三节仲裁制度
53.某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜间施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发生的根据是()。
A.不当得利
B.无因管理
C.侵权
D.合同
答案:C
解析:施工现场的施工噪声扰民,产生的是侵权之债。
第一章第五节建设工程债权制度
54.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。
A.撤销安全生产许可证
B.暂扣安全生产许可证并限期整改
C.吊销安全生产许可证
D.责令停止生产,并处罚款
答案:B
解析:取得安全生产许可证的建筑施工企业,发生重大安全事故的,暂扣安全生产许可证并限期整改。
第六章第一节施工安全生产许可证制度
55.在建设工程知识产权侵权的民事责任中,确定赔偿损失数额,首选的方法是()。
A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定
B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿
C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定
D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定
答案:C
解析:知识产权侵权的民事责任中赔偿损失的确定。赔偿损失的数额有4种确定方法:
(1)按被侵权所受到的实际损失确定;
(2)实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;
(3)前两者都难以确定的,参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定;
(4)前三者都难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一定数额的赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。第一章第六节建设工程知识产权制度
56.企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()。
A.利息收入
B.财政拨款
C.接收捐款收入
D.租金收入
答案:B
解析:企业所得税的不征税收入:
(1)财政拨款;
(2)依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金;
(3)国务院规定的其他不征税收入。
第一章第九节建设工程税收制度
57.某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位一直未支付工程余 款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()。
A.2017年9月21日
B.2017年11月21日
C.2018年5月2日
D.2017年11月2日
答案:D
解析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:
①建设工程已实际交付的,为交付之日;
②建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;
③建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
第四章第一节建设工程合同制度
58.关于民事诉讼管辖权异议的说法,正确的是()。
A.当事人未提出管辖异议,并应诉答辩的,视为受诉人民法院有管辖权,但违反级别管辖和专属管辖规定的除外
B.人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,可以在诉讼进行的任何阶段提出
C.人民法院审查后,认为异议成立的,判决将案件移送有管辖权的人民法院
D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定,当事人不得上诉
答案:A
解析:当事人对管辖权有异议的,应当在提交答辩状期间提出。异议成立的,裁定将案件移交有管辖权的人民法院。对人民法院就级别管辖异议作出的裁定,当事人不服可以上诉。第八章第二节民事诉讼制度
59.对建设用地范围内房屋及附属物的征收,是()取得所有权的方式之一。
A.建设单位
B.施工总承包方
C.个人
D.国家
答案:D
解析:涉及到征收,是国家取得。
第一章第四节建设工程物权制度
60.根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()。
A.用工单位申请,劳务派遣单位协助
B.被派遣劳动者申请,劳务派遣单位协助
C.劳务派遣单位申请,用工单位协助
D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助
答案:C
解析:被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的,劳务派遣单位应当依法申请工伤认定,用工单位应当协助工伤认定的调查核实。
第四章第二节劳动合同及劳动者权益保护制度
61.下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()。
A.警告
B.吊销许可证
C.责令停产停业
D.停止侵害
答案:D
解析:民事责任的承担方式:停止侵害;排除妨碍;消除危险;返还财产;恢复原状;修理、重作、更换;继续履行;赔偿损失;支付违约金;消除影响、恢复名誉;赔礼道歉。第一章第十节建设工程法律责任制度
62.根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。
A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书
B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见
C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准
D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意
答案:C
解析:建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响报告书;环境影响报告书中应当有建设项目所在地单位和居民的意见。
第五章第一节施工现场环境保护制度
63.关于缺陷责任期确定的说法,正确的是()。
A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月
B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算
C.某工程2018年6月11日完成建设工程竣工验收备案,该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日
D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期
答案:B
解析:缺陷责任期一般为一年,最长不超过两年,具体可由发承包双方在合同中约定。
缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。
第七章第五节建设工程质量保修制度
64.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列施工企业的行为中,属于工程安全不良行为认定标准的是()。
A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的
B.在施工中偷工减料的
C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 D.拖延履行保修义务的
答案:C
解析:ABD是质量不良。
第三章第三节建筑市场信用体系建设
65.根据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将()报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.保证安全施工的措施
B.施工组织方案
C.拆除建筑物的措施
D.建设单位编制的工程概要
答案:A
解析:依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
第六章第五节建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度
66.甲建设单位与乙设计院签订了设计合同,合同约定,设计费为200万元,定金为设计费的15%,甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同,应该返还给甲()万元。
A.30
B.40
C.60
D.70
答案:C
解析:定金不得超过主合同的20%,收受定金一方不履行的,应双倍返还。
第一章第七节建设工程担保制度
67.根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》,关于城镇污水排入排水管网许可的说法,正确的是()。
A.城镇排污许可根据排放的污染物浓度收费
B.因施工作业需要排水的,排水许可证有效期不得超过施工期限
C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水
D.施工作业时,施工单位向当申请领取排水许可证
答案:B
解析:城镇排水主管部门实施排水许可不得收费,A错误;
排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水,不得擅自向城镇排水设施加压排放污水,C错误;建设单位申请领取施工许可证,D错误。
第五章第一节施工现场环境保护制度
68.分包工程总承包发生质量问题时,关于总分包质量责任的说法,正确的是()。
A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿,不足部分再向分包单位请求赔偿
B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿
C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿,也可以向总承包单位请求赔偿
D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿,不足部分再向总承包单位请求赔偿
答案:C
解析:总分包连带质量责任。总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任,即分包工程发生质量问题时,建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿,也可以向总包单位请求赔偿。第七章第二节施工单位的质量责任和义务
69.根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》,关于承担工伤保险责任单位的说法,正确的是()。
A.职工与两个单位建立劳动关系,工伤事故发生时,该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位
B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的,用工单位为承担工伤保险责任的单位
C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的,职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位
D.个人挂靠其他单位对外经营,其聘用人员因工伤亡的,被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位
答案:D
解析:职工与两个单位建立劳动关系,工伤事故发生时,职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位,A错误;
劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的,派遣单位为承担工伤保险责任的单位,B错误;
单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的,指派单位为承担工伤保险责任的单位,C错误。第六章第三节施工现场安全防护制度
70.在安装工程一切险中,保险人应当赔偿损失的有()。
A.自然磨损
B.维修保养
C.意外事故
D.盘点时发现的短缺
答案:C
解析:保险人对于自然事件、意外事故承担保险责任。
第一章第八节建设工程保险制度
二、多选题(共30小题,每题2分,每题的备选项中有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选、漏选不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)0分
1.导致中标无效的情形有()。
A.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力,谋取中标的
B.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的
C.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的
D.投标截止日期以前投标人撤回已提交的投标文件进行修改的
E.招标人要求投标人提交投标保证金的
答案:BC
解析:依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的,中标无效;依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的,中标无效。第三章第一节建设工程招标投标制度
2.根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有()。
A.应急指挥机构及其职责发生调整的
B.单位经营情况发生变化的
C.面临的事故风险发生重大变化的
D.重要应急资源发生重大变化的
E.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的
答案:ACDE
解析:有下列情形之一的,应急预案应当及时修订并归档:
(一)依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的;
(二)应急指挥机构及其职责发生调整的;
(三)面临的事故风险发生重大变化的;
(四)重要应急资源发生重大变化的;
(五)预案中的其他重要信息发生变化的;
(六)在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的;
(七)编制单位认为应当修订的其他情况。
第六章第四节施工安全事故的应急救援与调查处理
3.关于社会保险费缴纳主体的说法,正确的是()。
A.基本养老保险费,由用人单位和职工共同缴纳
B.基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳
C.失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
D.工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
E.生育保险费,由职工自行缴纳
答案:ABD
解析:C错误,职工应当参加失业保险,由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费;E错误,职工应当参加生育保险,由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费,职工不缴纳生育保险费。
第四章第二节劳动合同及劳动者权益保护制度
4.A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由,责令甲限期拆除其建筑,退还所占土地,甲不服,欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法,正确的有()。
A.可以是A市国土资源局
B.可以是B区人民政府
C.可以是A市人民政府
D.只能是A市国土资源局
E.只能是B区人民政府
答案:AB
解析:申请行政复议可以向作出具体行政行为机构的本级政府或上级主管提出。第八章第五节行政复议和行政诉讼制度
5.根据《标准化法》,下列标准中,不能制定为强制性标准的有()。
A.行业标准
B.地方标准
C.国家标准
D.团体标准
E.企业标准
答案:ABDE
解析:本题属于教材新修改内容,标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准,行业标准、地方标准是推荐性标准。只有C国家标准可以制定强制性标准。
第七章第一节工程建设标准
6.根据《绿色施工导则》,关于建筑节材的说法,正确的有()。
A.图纸会审时,要达到材料损耗率比定额损耗率降低35%
B.应根据现场平面布置情况就近卸载,避免和减少二次搬运
C.施工现场200公里以内生产的建筑材料用量占总重量的70%以上
D.优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案
E.采取技术和管理措施提高模板、脚手架的周转次数
答案:BDE
解析:图纸会审时,要达到材料损耗率比定额损耗率降低30%;施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占总重量的70%以上。
第五章第二节施工节约能源制度
7.关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()。
A.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣
B.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额
C.纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率
D.应税销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票
E.应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票
答案:ABD
解析:纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从高适用税率;应税销售行为的购买方为消费者个人的,不得开具增值税专用发票。
第一章第九节建设工程税收制度
8.关于调解文书法律效力的说法,正确的有()。
A.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力
B.法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力
C.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力
D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力
E.仲裁调解书经人民法院司法确认后,即发生法律约束力
答案:BCD
解析:人民调解书不具备强制执行力,仲裁调解书不需要经司法确认即具有强制执行力。第八章第四节调解、和解制度与评审争议
9.关于建设用地使用权的说法,正确的有()。
A.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立
B.建设用地使用权自合同生效时设立
C.住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期
D.建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用口头约定的形式
E.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分
答案:AC
解析:B错误,建设用地使用权自登记时设立;
D错误,转让建设用地使用权应当采用书面形式,
E错误,建设用地使用权应当与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。第一章第四节建设工程物权制度
10.下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有()。
A.财产所有人将财产赠给学校所立的书据
B.产权转移证书
C.已缴纳印花税凭证的副本
D.营业账簿 E.权利、许可证照
答案:BDE
解析:下列凭证可以免征印花税:
(1)已经缴纳印花税的凭证的副本、抄本,但是视同正本使用者除外;
(2)财产所有人将财产赠给政府、抚养孤老残疾人员的社会福利单位、学校所立的证明书据;
(3)经财政部批准免税的其他凭证。
第一章第九节建设工程税收制度
11.根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时竣工日期确定的说法,正确的有()。
A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B.建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以工程完工日期为竣工日期
答案:BCD
解析:A错误,建设工程整改后竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;E错误,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。第四章第一节建设工程合同制度
12.2018年1月15日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能按期开工,建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法,正确的有()。
A.该工程施工许可证自行废止
B.延期开工未超过6个月,施工许可证继续有效
C.应当在2018年4月15日前申请延期
D.2018年7月1日开工之前,需要重新申领施工许可证
E.不能按时开工,应当在1个月内报告
答案:ACD
解析:建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工,因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期,既不开工又不申请延期的,施工许可证自行废止。第二章第一节建设工程施工许可制度
13.关于诉讼时效中断的说法,正确的有()。
A.人民法院应当认定申报破产债权与提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力
B.自诉讼时效中断的原因消除之日起满6个月,诉讼时效期间届满
C.权利人对同一债权中的部分债权主张权利,诉讼时效中断的效力不及于剩余债权
D.债权转让的,应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断 E.因权利人被义务人控制,不能行使请求权的,诉讼时效中断
答案:AD
解析:B错误,自诉讼时效中断的原因消除之日起,诉讼时效期间重新计算;C错误,权利人对同一债权中的部分债权主张权利,诉讼时效中断的效力及于剩余债权;E错误,因权利人被义务人控制,不能行使请求权的,诉讼时效中止。
第八章第二节民事诉讼制度
14.下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有()。
A.警告
B.记过
C.降级
D.罚款
E.撤职
答案:ABCE
解析:行政处分:警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。
第一章第十节建设工程法律责任制度
15.根据《城市建设档案管理规定》,施工企业一般应提交的档案资料有()。
A.工程技术档案资料
B.竣工图
C.工程核验评定资料
D.工程结算资料
E.材料采购合同
答案:AB
解析:施工单位一般应当提交的档案资料有:
(1)工程技术档案资料;
(2)工程质量保证资料;
(3)工程检验评定资料;
(4)竣工图等。第七章第四节建设工程竣工验收制度
16.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》,关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。
A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人
B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备与企业经营规模和生产需要有关,与企业设备管理无关
C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人
D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要配备专职安全生产管理人员
E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人
答案:ACE
解析:B错误,建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加;D错误,建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。第六章第二节施工安全生产责任和安全生产教育培训制度
17.关于可用于抵押和质押的财产的说法,正确的有()。
A.不动产既可用于抵押,也可用于质押
B.动产既可用于抵押,也可用于质押
C.动产既可用于抵押,但不可用于质押
D.不动产可用于抵押,但不可用于质押
E.动产既可用于质押,但不可用于抵押
答案:BD
解析:不动产只能用于抵押,动产既可用于抵押,也可用于质押。
第一章第七节建设工程担保制度
18.甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备,并签订了买卖合同,合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输,但没有约定毁损风险的承担,则乙的主要义务有()。
A.按合同约定交付机械设备
B.转移机械设备的所有权
C.承担机械设备运输过程中毁损的风险
D.机械设备的瑕疵担保
E.为机械设备购买运输保险
答案:ABD
解析:出卖人的主要义务:
1.按照合同约定交付标的物的义务;
2.转移标的物所有权的义务;
3.瑕疵担保义务。
第四章第三节相关合同制度
19.下列文件和资料中,属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有()。
A.建设用地规划许可证
B.建设工程规划许可证
C.施工企业资质等级证书及营业执照副本
D.可行性研究报告
E.工程勘察设计文件
答案:BCE
解析:建设单位办理工程质量监督手续,应提供以下文件和资料:
(1)工程规划许可证;
(2)设计单位资质等级证书;
(3)监理单位资质等级证书,监理合同及《工程项目监理登记表》;
(4)施工单位资质等级证书及营业执照副本;
(5)工程勘察设计文件;
(6)中标通知书及施工承包合同等。
第七章第三节建设单位及相关单位的质量责任和义务
20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,关于安全生产许可证的说法正确的有()。
A.施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动
B.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目,不得颁发施工许可证
C.施工企业变更法定代表人的,不必办理安全生产许可证变更手续
D.未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时自动延期
E.施工企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件
答案:ABE
解析:C错误,建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后10日内,到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续;
D错误,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。
第六章第一节施工安全生产许可制度
21.关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有()。
A.当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决
B.被申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决
C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书
D.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行
E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定
答案:ACDE
解析:B错误,被申请人无正当理由开庭时不到庭的,或在开庭审理时未经仲裁许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席审理,并作出裁决。
第八章第三节仲裁制度
22.关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有()。
A.有符合规定的净资产
B.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核
C.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备
D.企业净资产以企业申请资质前3年净资产的平均值为准考核
E.有符合规定的已经完成工程业绩
答案:ABE
解析:施工企业资质的法定条件:
1、有符合规定的净资产:企业净资产以企业申请资质前一年度或当期合法的财务报表中净资产指标为准考核。
2、有符合规定的主要人员:除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师、中级以上职称人员、持有岗位证书的现场管理人员、技术工人的指标考核。
3、有符合规定已完成工程业绩。
4、有符合规定的技术装备:施工单位必须使用与其从事施工活动相适应的技术装备,而许多大中型机械设备都可以采用租赁或融资租赁的方式取得。因此,目前的企业资质标准对技术装备的要求并不多。
第二章第二节施工企业从业资格制度
23.某施工企业与甲订立了材料买卖合同,却误将货款支付给乙,随后该施工企业向乙索回货款,并支付给甲。关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据的说法,正确的有()。
A.施工企业与乙之间形成合同之债
B.乙与施工企业之间形成无因管理之债
C.施工企业与甲之间形成合同之债
D.甲、乙之间不存在债的关系
E.乙与施工企业之间形成不当得利之债
答案:CDE
解析:乙与施工企业之间是不当得利之债。
第一章第五节建设工程债权制度
24.民事诉讼特殊地域管辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行地确定的说法正确的有()。
A.争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地为合同履行地
B.即时结清的合同,标的物所在地为合同履行地
C.交付不动产的,不动产所在地为合同履行地
D.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
E.合同没有实际履行的,当事人双方住所地为合同履行地
答案:CD
解析:争议标的为给付货币的,接收货币一方所在地为合同履行地;即时结清的合同,交易行为地为合同履行地;合同没有实际履行,当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的,由被告住所地人民法院管辖。
第八章第二节民事诉讼制度
25.根据《建设工程质量检测管理方法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有()。
A.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质
B.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行
C.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备
D.检测机构不得转包检测业务
E.利害关系人对检测结果有争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
答案:CDE
解析:按照承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质;质量检测业务应当由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行。
第七章第二节施工单位的质量责任和义务
26.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废,并向原备案机关办理注销手续的情形有()。
A.没有完整安全技术档案的
B.属国家明令淘汰或者禁止使用的
C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
D.没有齐全有效的安全保护装置
E.经检验达不到安全技术标准规定的
答案:BCE
解析:有下列情形之一的建筑起重机械,不得出租、使用:
(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;
(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;
(3)经检验达不到安全技术标准规定的;
(4)没有完整安全技术档案的;
(5)没有齐全有效的安全保护装置的。
建筑起重机械有以上第(1)、(2)、(3)项情形之一的,出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废,并向原备案机关办理注销手续。
第六章第五节建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度
27.关于建筑意外伤害保险的说法,正确的有()。
A.已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险
B.意外伤害保险费由施工企业支付
C.施工企业办理建筑意外伤害保险时,投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额
D.工程项目中有分包项目的,由分包单位办理意外伤害保险并承担投保费用
E.保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日,工程提前竣工的,保险责任自行终止
答案:BCE
解析:已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险;工程项目中有分包项目的,由总承包施工企业统一办理,分包单位合理承担投保费用。第六章第三节施工现场安全防护制度
28.下列施工合同履行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()。
A.施工企业已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
B.建设单位延期支付工程款,经催告后同意提供担保的
C.未经建设单位同意,施工企业擅自更换了现场技术员的 D.施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的 E.施工企业施工组织不力,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的
答案:ADE
解析:有下列情形之一的,当事人可以请求解除合同:
(1)因不可抗力不能实现合同目的;
(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;
(3)当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;
(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
(5)法律规定的其他情形。
第四章第一节建设工程合同制度
29.关于工程保修期的说法,正确的有()。
A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限
B.在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务
C.屋面防水工程的保修期为4年
D.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日
E.保修期结束后,返还质量保证金
答案:AB
解析:C错误,屋面防水工程的最低保修期限为5年;
D错误,建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日;
E错误,缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,到期后,承包人向发包人申请返还保证金。
第七章第五节建设工程质量保修制度
30.关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审
B.资格预审结束后,评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书
C.招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告
D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会
E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查
答案:CD
解析:A错误,资格审查分为资格预审和资格后审;
B错误,资格预审结束后,招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书;E错误,资格后审在开标后由评标委员会按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查。
第三章第一节建设工程招标投标制度